公告内容
苏州轨道交通大数据有限公司
就其所需的苏州轨道交通线网生产数字底座一期工程机房电源系统采购项目（重新谈判）进行竞争性谈判。欢迎有资格的供应商前来参加。
一、项目基本情况
1.项目编号：SG-****-DL-CG-***
2.项目名称：苏州轨道交通线网生产数字底座一期工程机房电源系统采购项目（重新谈判）
3.采购方式：竞争性谈判
4.最高投标限价（含税）：***万元，谈判供应商报价不得超过最高投标限价。
5.项目内容：苏州轨道交通线网生产数字底座一期工程机房电源系统采购，包含供货、设计联络、设备调试、接口联调及3年原厂质保和技术支持服务。详见用户需求书。
6.项目期限：本工程计划****年9月底上线运营，设计年限：初期为****年、近期为****年、远期为****年。里程碑工期详见用户需求书。具体以实际工期为准。
招标人有权根据项目工期需要对各阶段服务时间及服务内容进行调整，投标人不得以此为由提出增加本项目合同费用或延误工期的要求。同时，在整个工期范围内参与全过程咨询服务。
二、申请人的资格要求：
1.须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
2.财务要求：提供最新年度由会计师事务所审计的财务审计报告及财务报表，且无拒绝和否定意见；
3.本项目的特定资格要求：
3.1近三年（****年4月至今，以合同签订时间为准）单项合同金额不低于***万元的轨道交通行业电源系统（含UPS或蓄电池）供货安装业绩，以合同为准，如合同无法体现评审内容的，须另提供业主证明材料加以佐证。
3.2如厂商不能直接参与本项目竞争性谈判，可授权代理商参加，代理商须出具UPS厂商的项目授权书和服务承诺函原件。
4.本项目不接受联合体参与竞争性谈判。
三、获取采购文件
1.时间：****年6月**日-****年6月**日9:**-**:**，**:**-**:**（节假日除外）
2.地点：苏州市干将西路***号轨道交通大厦**楼****室。
3.方式：现场获取
4.本项目谈判文件费：***元，售后不退。首次谈判时已购买谈判文件的，重新谈判无需再次缴纳谈判文件费，现场领取文件即可（须携带下述6中（1）和（2）两项材料）
谈判文件费请通过转账或银行柜面缴存现金的方式汇入采购代理机构账户，缴存成功后至苏州市干将西路***号轨道交通大厦**楼****室购买谈判文件，缴款账户信息如下：
户名：苏州轨道交通科技产业有限公司
开户行：中国银行股份有限公司苏州金阊支行
5.供应商购买本项目谈判文件后方具备谈判资格。
6.购买文件时须携带以下材料
（1）企业营业执照复印件（加盖公章）；
（2）经办人须为法定代表人或法定代表人委托代理人，如经办人为法定代表人，提供法定代表人身份证明原件；如经办人为委托代理人，提供法定代表人授权书原件、委托代理人身份证原件；
（3）银行回单（或现金缴款单）；
（4）苏州轨道交通资源交易平台供应商完成信息注册截图。
注：本项目提疑时间截止时间为****年6月**日**:**，请尽早购买。
四、响应文件递交
递交谈判响应文件时间： ****年7月3日**:**-**:**
地点：苏州市姑苏区干将西路***号苏州市轨道交通集团有限公司13**室。
五、开启
谈判开始时间：****年7月3日**:**
谈判地点（谈判响应文件递交地点）：苏州市姑苏区干将西路***号苏州市轨道交通集团有限公司****室。
备注：以上时间、地点如有变动，以采购代理机构最新通知为准。
六、公告媒体
本次采购的有关信息将在苏州市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.sz-mtr.com）上发布，以苏州市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.sz-mtr.com）信息为准。
七、其他补充事宜
1.本次公告为重新谈判公告，如参加的谈判供应商仍少于3家，采购人不再发布谈判公告。
2.本项目执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办[****]**号）。供应商失信被执行人情况以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果（严重失信主体名单）为准。
3.特别提醒：供应商参与苏州轨道交通项目均需在苏州市轨道交通集团有限公司的资源交易平台供应商系统进行注册，供应商仅需注册一次。注册方法：供应商进入“苏州轨道交通”官网-“招标信息”-“供应商注册”（http://zzcg.sz-mtr.com/），按照提示进行注册。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目的谈判。
5.供应商有以下情形的，为资格审查不合格：
（1）处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
（2）企业因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（3）响应文件中的重要内容失实或者弄虚作假；
（4）根据《苏州市轨道交通履约信用考核管理办法（试行）》（苏轨集[****]**号）规定被拒绝投标的。
6.供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录或近1年内有行贿不良行为且被记录（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，按首次公告发布之日推算，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的；法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过5年或有行贿不良行为记录且自记录之日至首次公告发布之日未超过3年（以行贿人或受贿人的法院判决书认定，时间以判决书落款时间为准；行贿不良行为所涉金额在单份法院判决书认定中达到《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[****]9号）第七条第一款规定金额的即行受限）的，一经发现，采购人将拒绝其投标或取消其成交资格。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人
名称：苏州轨道交通大数据有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路***号
2.采购代理机构
名称：苏州轨道交通科技产业有限公司
地址：苏州市姑苏区干将西路***号
联系人：黄晓燕
电 话：****-6注册后查看9-****
九、监督部门：
监督投诉电话：****-6注册后查看5
监督投诉邮箱：jhczyjyzx@sz-mtr.com
附件下载
